就法律索賠條款和索賠相關事項進行諮詢

1、看你說的，你的傷勢應該已經是輕傷以上，構成刑事案件，而在派出所已經立案的情況下，你只能先走刑事之路，再民事或刑事同時申請附帶民事賠償：派出所的說法是正確的， 你只能“等法院判決後再接”，如果刑事案件不審理，你的民事賠償就無法解決。

2.“在這種情況下，你能先賠償我嗎”：我不這麼認為。 在刑事案件解決之前，如果單獨到法院提起民事賠償訴訟，審判將暫停，民事賠償案件只有在刑事案件判決後才能審理。

3.“我該怎麼辦”：你不就是害怕拿不到那10000塊錢嗎？ 您現在可以向警方提交附加的民事訴訟，然後向法院申請保留他們的工資。

“補充道：”你能不能換一種方式，比如說，我的工廠和派出所，三方私下達成協議，先把錢給我，再等法院判決？” ”：

1.不支援。 因為：錢還是屬於兄弟倆的，廠只是暫時保留，但無權處置這筆錢，無論是警察局還是工廠，都無權在沒有法院判決的情況下決定處置別人的錢

這是對兩兄弟所有權的侵犯，誰處理它，將來誰都會被追究責任。

2、你的可行做法是：如果你已經起訴法院，可以申請事前執行：即在法院最終決定如何賠償之前，因為你急需**費用，或者有其他緊急情況，你可以做出判決，讓對方提前支付你的部分費用。

沒有這回事，老百姓的工資就是他和工廠之間的勞動收入。 這與你的案件無關。 別說他跑了，就算他死了，你也要走繼承等手續，然後繼承人同意讓你先拿到錢。

此外，從法律上講，你不能在沒有合同基礎或法律依據的情況下拿走某人的工資。 沒有法律規定使用犯罪者的工資等收益"徑直"聽著，是的"徑直"!作為賠償，向受害者提供賠償。

總之，別人與你的傷殘事故的勞動關係沒有直接甚至間接的關係，你主張先用他的錢賠償你的人，即使你上法庭也不會得到支援。

我覺得你應該先提起訴訟，同時提出財產保全申請，要求工廠暫時不支付對方的工資，打贏了官司後，就可以申請執行，也就是把工廠列為助理執行人。

這樣一來，至少那一萬塊錢就跑不動了。

1、提起民事訴訟;

2. 公告的傳送;

3、缺席判決;

4、申請強制執行;

5.在工廠強制執行被告的工資。

您可以先起訴要求賠償醫療費用，讓法院保留員工的工資。

因律師虛費服務費而發生糾紛的，律師事務所應當與委託人協商解決。 協商不成的，可以報律師協會、司法行政部門、律師事務所所在地主管部門進行調解，也可以申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。 地方人民主管部門、司法行政部門超越定價許可權，擅自制定、調整律師服務費標準的，由上級主管部門或者同級人民責令改正; 情節嚴重的，請有關部門對責任人給予處分。

1. 提交承包商的索賠。

根據合同規定，如果承包人認為有權獲得額外付款和/或延長工期，則應按照以下程式向發包人提出索賠：

1）承包人應當在知道或者應該知道索賠事件發生後的28天內，向主管提交索賠意向通知書，並說明索賠事件發生的原因。承包人未在上述28日內發出索賠意向通知書的，喪失要求追加付款和/或延長工期的權利

2）承包人應在發出索賠意向通知書後28日內向主管正式提交索賠通知書。索賠通知應詳細說明索賠的理由以及要求額外付款和/或延長時間的金額，並應附有必要的記錄和證明材料;

3）如果索賠事件具有持續影響，承包商應繼續以合理的時間間隔提交繼續索賠通知，說明持續影響的實際情況和記錄，並列出累計額外付款金額和/或延長工期的天數;

4）在索賠事件影響結束後的28天內，承包商應向主管提交最終索賠通知，說明最終索賠的額外付款金額和工期的延長，並附上必要的記錄和證明材料。

2. 承包商的索賠處理程式。

1）監理人收到承包人提交的索賠通知書後，應及時審查索償通知書的內容，核對承包人的記錄和證明材料，必要時，監理人可以要求承包人提交所有原始記錄的副本。

2）監事人應根據需要同意或決定追加付款和/或延長工期，並應在收到上述索賠通知或與索賠相關的其他證明材料後42天內向承包商答覆索賠處理結果。

3）承包人接受索賠處理結果的，發包人應當在答覆索賠處理結果後28日內完成賠償支付。承包人不接受索賠結果的，應當按照第二十四條的規定處理。

3.承包商提出索賠的期限。

1） 承包人已按上述約定接受合同完工付款證明書，應視為在合同工程驗收書簽發之前不再有權提出任何索賠。

2）在承包人按照規定約定提交的最終結算申請中，只提交專案驗收證書出具後發生的賠償要求。提出索賠的時限在接受最終結算證書後結束。

4. 雇主的索賠。

1） 發生索賠後，主管應立即以書面形式通知承包商，詳細說明雇主有權獲得的索賠金額和/或缺陷責任期限的延長的細節和依據。承包人提出索賠的期限和要求與上述規定相同，缺陷責任期限延長通知應當在缺陷責任期限屆滿前發出。

2）主管同意或確定賠償金額和/或從承包商到承包商的缺陷責任期限的延長。承包人應向發包人支付的金額可以從應支付給承包人的合同價款中扣除，也可以通過其他方式向發包人付款。

權利要求的基礎包括兩個方面，其中乙個方面涉及權利要求法律依據，即發包人與承包人簽訂的工程承包合同和法律法規。

其次，它只能證明索賠的正當性以及具體金額存在的事實。

1. 工程索賠法律依據這是《合同法》和《民法典》和《建築法》中對建設工程索賠的處理的條款; 建設部出台的各類建設專案示範文字; 和行業慣例。

2. 工程索賠可以提出什麼索賠？

1、因發包人未按合同要求提供施工條件，或發包人指示停工或不可抗力事件導致工期延誤的，承包人應向發包人提出索賠; 因承包人原因導致工期延誤的，發包人可以向承包人提出索賠; 因非分包商原因導致工期延誤的，分包商可以向承包人提出索賠;

2、工程加工索賠通常是由於發包人或工程師指示承包人加快施工進度、縮短工期，造成承包人人力、物力、財力的額外開支，承包人提出索賠; 承包人指示分包商加快進度，分包商也可以向承包人提出索賠;

3. 在專案變更索賠的情況下，承包商可以向雇主提出索賠，要求延長施工期和由於雇主或工程師指示增加或減少專案數量或增加額外工程、修改設計而增加的成本， 變更施工順序等，承包人也可以向承包人提出索賠;

4、因發包人違約或不可抗力事件等原因導致專案異常終止，承包人、分包人因經濟損失提出索賠的，工程終止索賠;因承包人、分包人原因導致工程異常終止，或者合同不能繼續履行的，發包人可以提出索賠;

法律依據

《中華人民共和國民法典》第五百七十七條規定，一方當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。

第五百八十二條 履行不符合約定的，違約責任按照當事人約定承擔。 對違約責任沒有約定或者約定不明確，不能依照本法第五百一十條的規定確定的，受害方可以根據標的的性質和損失的數額，合理選擇要求對方承擔知悉或者違約責任， 如維修、返工、更換、退貨、降價或報酬。

第五百八十三條 一方當事人未履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，另一方當事人在履行義務或者採取補救措施後有其他損失的，應當賠償損失。

法律分析：中華人民共和國民法典

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第四百六十三條 本部分對因合同引起的民事關係進行調整為時已晚。

第四百六十四條 合同是民事主體之間建立、變更或者終止民事法律關係的協議。

與身份關係有關的協議，如婚姻、收養人贍養費、監護權等，應當適用有關該身份關係的法律法規; 如無規定，本部分的規定可根據其性質援引適用。

第四百六十五條 依法訂立的合同受法律保護。

依法成立的合同，除法律另有規定外，僅對當事人具有法律約束力。

合理性問題暫時擱置一旁。

首先，你有以下問題：如果你想提出索賠，那麼你必須先支付你已經給他的醫療費用。

如果他出院了，那麼他必須得到報酬。

其次，如果這是工傷，你應該問他，如果他繼續在你的單位工作，那麼索賠就沒有那麼多了，但是如果他想離開你的單位。 然後需要支付以下三筆款項：1、一次性傷殘賠償金2、一次性醫療賠償金3、一次性就業賠償金。

根據他的殘疾程度，他的腳趾骨折屬於10級，總共約3w元，三次支付。

試用期滿乙個月內未簽訂勞動合同的，不違法，不應承擔雙培訓工資，其傷害屬於工傷，應按照工傷保險條例的規定處理。 如果腳趾沒有被禁用，它就不會付出太多。 如果雙方無法達成和解協議，只能通過勞動仲裁處理。

建議您通過正常的工傷認定程式，首先將其認定為工傷。 如果您有殘疾，請進行殘疾評估。 至於賠償，由於各地的賠償標準各不相同，因此很難確定。

最好通過正式程式，不要留下後果。